2018年一级建造师法规真题及答案解析
1、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A、建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B、建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C、惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D、在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,民事商事法律关系是平等主体之间的关系;
选项B,民事商事关系是人身和财产关系;
选项C,财产补偿是民事商事关系的主要责任形式。
2、关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A、当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C、特殊情况下,法律、法规可以违背宪法
D、行政法规的法律地位仅次于宪法
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,当一般规定与特别规定不一致时,优先适用特别规定;
选项C,任何情况下,法律、法规都不得违背宪法;
选项D,法律的法律地位仅次于宪法。
3、下列法人中,属于特别法人的是()。
A、基金会法人
B、事业单位法人
C、社会团体法人
D、机关法人
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A/B/C,属于非营利法人。
4、关于表见代理的说法,正确的是()。
A、表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C、表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,表见代理属于无权代理,对本人发生法律效力;
选项C,表见代理中,由本人承担责任,但本人可向行为人追偿;
选项D,第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,不属于表见代理,由第三人和无权代理人向被代理人承担连带责任。
5、关于委托代理的说法,正确的是()。
A、委托代理授权必须采用书面形式
B、数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权
C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D、被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A,委托代理可书面,可口头;
选项B,数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当共同行使代理权,但是当事人另有约定的除外;
选项D,连带责任。
6、甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A、土地承包经营权
B、地役权
C、土地使用权
D、土地所有权
试题答案:[[B]]
试题解析:地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益按合同的约定利用他人不动产的权利。
7、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A、要求被检查单位提供工程质量保证金
B、进入被检查单位的施工现场进行检查
C、发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
试题答案:[[B]]
试题解析:有权采取的措施:①要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;②进去被检查单位的施工现场检查;③发现有影响工程质量的问题时,责令改正。
8、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A、建设单位
B、建设行政主管部门
C、工程质量监督站
D、施工企业
试题答案:[[A]]
试题解析:组织者:建设单位;
参与者:施工、设计、勘察等单位;
监督者:建设行政主管部门、工程质量监督站等政府部门。
9、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C、全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D、全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
试题答案:[[D]]
试题解析:选项AB,文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域;
选项C,由省级人民政府城乡规划行政主管部门同文物行政主管部门共同划定。
10、关于人身保险合同的说法,正确的是()
A、保险合同只能由被保险人和保险人签订
B、受益人由被保险人或投保人指定
C、被保险人或受益人必须是投保人
D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,保险合同由投保人和保险人签订;
选项C,被保险人、受益人、投保人可以是同一人,也可以是不同的三个人;
选项D,针对人身保险,保险人不可以用诉讼方式要求投保人支付保险费。
11、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A、警告
B、吊销许可证
C、责令停产停业
D、停止侵害
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A/B/C,属于行政处罚。
12、关于招标文件的说法,正确的是()
A、招标文件的要求不得高于法律规定
B、潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C、招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D、招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,招标文件的要求不得低于法律规定;
选项B,招标活动暂停;
选项C,投标有效期从投标截止日(开标日)起算。
13、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。A、撤销安全生产许可证
B、吊销安全生产许可证
C、暂扣安全生产许可证并限期整改
D、责令停止生产,并处罚款
试题答案:[[C]]
试题解析:已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是暂扣安全生产许可证并限期整改。
14、关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B、招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C、确定中标人的权利属于招标人
D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A,招标人可直接确定中标人,也可授权评标委员会确定中标人;
选项B,履行期限属于实质性内容,也应当与招标文件一致;
选项D,发出之日起30日内。
15、企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A、利息收入
B、接收捐款收入
C、财政拨款
D、租金收入
试题答案:[[C]]
试题解析:不征收企业所得税的收入是:财政拨款;依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;其他
16、根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A、私营企业
B、个体工商户
C、个人独资企业
D、合伙企业
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B/C/D,缴纳个人所得税。
17、根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A、同一工程相邻分段发包的
B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D、合同约定的工程提交竣工验收报告的
试题答案:[[D]]
试题解析:注册建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是:
同一工程相邻分段发包的;
合同约定的工程验收合格的;
因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。
18、根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A、建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D、环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A,建设单位提出;
选项B/D,环境影响报告书,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
19、关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A、缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B、缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C、缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D、社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行,其他政府投资项目,保证金可预留在财政部门或发包方;
选项C,由使用单位管理;
选项D,可以将保证金交由第三方金融机构托管。
20、下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A、由仲裁机构作出的仲裁调解书
B、经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C、由国家行政机关作出的调解书
D、由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
试题答案:[[C]]
试题解析:由国家行政机关作出的调解书只具备法律约束力,不具备强制执行效力。
21、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()
A、遗存于中国领海起源于外国的文物
B、古文化遗址,古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
试题答案:[[C]]
试题解析:属于集体所有和私人所有的建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护。
22、甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()
A、买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B、买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C、买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D、买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
试题答案:[[A]]
试题解析:买卖合同,一般订立即生效;房屋属于不动产,需登记变更,未进行房屋产权变更登记,房屋所有权不发生变动。
23、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生根据是()
A、侵权
B、不当得利
C、无因管理
D、合同
试题答案:[[A]]
试题解析:侵犯人身权
24、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A、各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B、施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D、施工企业不得提高安全费用的提取标准
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A,有差别,如矿山2.5%,水利水电2%;
选项B,列入工程造价;
选项D,不得降低,可以提高。
25、关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C、非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D、对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A/B,施工企业对施工中出现的质量问题和验收不合格的工程都负责返修;
选项D,无论谁的原因导致的质量问题,施工单位都承担返修的义务,损失由责任方承担。
26、甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A、甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B、甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C、甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D、甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
试题答案:[[B]]
试题解析:一级建造师不得兼职,且注册于一个相关(勘察、设计、施工等)单位。
27、甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。
A、未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B、没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C、因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任
D、乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,补充协议;
选项C,甲承担责任;
选项D,通知甲,不得擅自更换。
28、李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A、2033年8月16日
B、2030年5月12日
C、2023年8月16日
D、2020年5月12日
试题答案:[[D]]
试题解析:实用新型专利有效期为10年,起点为国家专利局收到李某的专利申请文件之日(2010年5月12日)。
29、保证合同的当事人为( )。
A、债权人与保证人
B、债权人与债务人
C、债务人与保证人
D、保证人与被保证人
试题答案:[[A]]
试题解析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
30、根据《民法总则》,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )。
A、1 年
B、2 年
C、3 年
D、4 年
试题答案:[[C]]
试题解析:普通民事诉讼时效为 3 年。
31、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是( )。
A、发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B、建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C、建设工程未经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D、建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,由发包人承包责任;
选项C,若是地基基础、主体结构等,不免除承包人的保修责任,除此以外,免除;
选项D,无论谁的原因导致的质量问题,承包人都有义务修复。
32、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是( )。
A、诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销
B、诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序
C、执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复
D、仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔
试题答案:[[B]]
试题解析:诉前和解成立后,如果和解所依据的文件事后发现是伪造或涂改的,当事人对重要争执有重大误解而达成协议的,都可以要求撤销和解。执行中和解达成协议后,一方当事人不履行和解协议的,人民法院可以根据对方当事人的申请,恢复对原生效法律文书的执行。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据仲裁协议申请仲裁。
33、关于规划许可证的说法,正确的是( )。
A、在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B、出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C、以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D、建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,仍需办理;
选项B,出让土地的建设用地规划许可证向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证;
选项C,建设单位在领取建设用地规划许可证后,方可向县级以上人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
34、关于工程总承包的说法,正确的是( )。
A、工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B、建设单位选择工程总承包企业必须依法招标
C、工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D、 工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,可招标,也可直接发包;
选项C,可以采用综合评估法;
选项D,取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称。
35、在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是( )。
A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C、履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,招标文件中可以要求中标人提交履约保证金;
选项C,履约保证金不得超过中标合同金额的 10%;
选项D,引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保。
36、关于仲裁审理的说法,正确的是( )。
A、仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B、涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C、申请人在开庭申理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲钱庭可以缺席裁决
D、被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的,视为撤回反请求
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,仲裁以开庭为原则,不开庭为例外(双方协商一致,书面审查);
选项B,仲裁不公开为原则,但协商一致,也可公开,国家秘密除外,商业秘密可公开;
选项C,被申请人无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以进行缺席审理,并作出裁决。
37、根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是( )。
A、责令限期改正,并处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款
B、责令停业整顿,降低资质等级
C、责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D、责令停业整顿,并处 5 万以上 10 万以下的罚款
试题答案:[[D]]
试题解析:出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的,责令停业整顿,并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。P281
38、2017 年 7 月 1 日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到 2 具尸体,另有10 人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为( )。
A、2017 年 7 月 6 日
B、2017年 7月 8日
C、2017 年 7 月 15 日
D、 2017 年 7 月 31 日
试题答案:[[D]]
试题解析:一般事故在 30 日内进行补报。
39、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,迟延交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失 0.4 万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费 1 万元,使剩余 6 天共损失 0.7 万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为( )。
A、1.1 万元
B、1.7 万元
C、2.1 万元
D、2.8 万元
试题答案:[[C]]
试题解析:损失=直接损失+措施费用=0.4+0.7+1=2.1万元
40、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确做法是( )。
A、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,申请补办
试题答案:[[D]]
试题解析:遗失安全许可证应报告并在公众媒体上声明作废后补办。
41、根据《建设工程质量管理条例》,下列情形中,属于违法分包的是( )。
A、施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B、分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C、总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D、施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A/D,转包;
选项C,合法;
42、根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的( )。
A、10%
B、15%
C、20%
D、30%
试题答案:[[C]]
试题解析:临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的 20%。
43、关于工程合理使用年限的说法,正确的是( )。
A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D、工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;
选项C,从工程竣工验收合格之日起算;
选项D,一致。
44、2017 年 8 月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017 年 10月 15 日,乙与丙协商将其 50 万工程款债权转让给丙公司,同年 10 月 25 日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是( )。
A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B、甲对乙 50 万债权的抗辩权不得向丙主张
C、甲拒绝支付 50 万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D、乙和丙之间的债权转让于 2017 年 10 月 25 日对甲发生效力
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,债权的转让需要通知债务人,但不需债务人同意;
选项B,债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张;
选项C,债权转让后,与乙无关系。
45、关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。
A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定
B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定
D、仲裁庭应当由 3 名仲裁员组成
试题答案:[[C]]
试题解析:选项A/B,仲裁庭可由当事人各自选择1名仲裁员,共同选择1名首席仲裁员,也可委托仲裁委员会主任指定所有仲裁员;
选项D,仲裁庭可1名,也可3名。
46、根据《标准化法》,关于企业标准的说法,正确的是( )。
A、企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B、企业标准可以高于国家标准
C、企业标准应当高于行业标准
D、企业标准应当与团体标准相符
试题答案:[[B]]
试题解析:企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部适用。
47、根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是( )
A、在本单位连续工作满 15 年,且距法定退休年龄不足 5 年的
B、在试用期间被证明不符合录用条件的
C、严重违反用人单位的规章制度的
D、因工负伤,不在规定的医疗期内的
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B/C,属于用人单位可随时通知解除劳动者情况;
选项D,因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
48、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。
A、仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响
B、口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C、仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D、当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,仲裁协议应当采用书面形式,口头方式无效;
选项C,有效的仲裁协议排除法院司法管辖权;
选项D,可以请求仲裁委员会,也可以请求人民法院。
49、根据《行政诉讼法》,人民法院不受理行政诉讼的情形是( )。
A、对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B、申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的
D、认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
试题答案:[[C]]
试题解析:下列事项提起的诉讼不受理:①国防、外交等国家行为;②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;③行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;④法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
50、关于借款合同的说法,正确的是( )。
A、借款合同是实践合同
B、对支付利息的期限没有约定的,借款期限1 年以上的,应当在每届满1 年时支付
C、自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息
D、借贷双方约定的利率超过年利率 24%,则该借款的利息约定无效
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,自然人之间的借款合同是实践合同;
选项C,自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息;
选项D,超过部分无效。
51、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为( )。
A、3 个月
B、6 个月至 3 年
C、3 个月至 6 个月
D、6 个月至 1 年
试题答案:[[B]]
试题解析:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限为 6 个月至 3 年。
52、关于债的说法,正确的是( )。
A、债的内容是债的主体之间的权利义务
B、债权人是特定的,债务人是不特定的
C、债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D、债的客体具有相对性
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,债的双方主体是特定的;
选项C,债权是权利人请求义务人为或者不为一定行为的权利;
选项D,债的主体具有相对性
53、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是( )。
A、建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人,总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B、建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的 20%
C、有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D、建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等;
选项B,不少于其工作日的 25%;
选项C,可书面。
54、根据《标准化法》,关于团体标准的说法,正确的是( )。
A、仅供本团体成员约定采用
B、由社会团体协调相关市场主体共同制定
C、技术要求不得高于强制性国家标准
D、应当免费向社会公开标准文本
试题答案:[[B]]
试题解析:在标准制定主体上,鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用。
55、2014 年 2 月 1 日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为 5 月 1 日。2 月 10 日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为 5 月 10 日。该建筑工程一切险的保险生效日为( )。
A、2014 年 2 月 10 日
B、2014 年 4 月 20 日
C、2014年 5月 1日
D、2014 年 5 月 10 日
试题答案:[[B]]
试题解析:建筑工程一切险起始日:开工日或材料设备运抵工地日(以先发生者为准)。
56、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同,合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊。关于该合同中当事人义务的说法,正确的是( )。
A、甲向乙承担交付塔吊的义务
B、丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务
C、甲承担塔吊租赁期间的维修义务
D、乙向甲履行交付租金的义务
试题答案:[[D]]
试题解析:选项A,丙向乙承担交付塔吊的义务;
选项B,丙向乙承担塔吊的瑕疵担保义务;
选项C,乙承担塔吊租赁期间的维修义务。
57、在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是( )。
A、参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B、由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C、按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D、按照侵权人因侵权所获得的利益确定
试题答案:[[C]]
试题解析:赔偿损失的数额有 4 种优先级确定方法:(1)按被侵权所受到的实际损失确定;(2)实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;(3)前两者都难以确定的,参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定;(4)前三者都难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一定数额的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
58、某施工合同约定,工程通过竣工验收后 2 个月内,结清所有工程款。2017 年 9 月 1 日工程通过竣工验收,但直到 2017 年 9 月 20 日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018 年 5 月 1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为( )。
A、2017 年 9 月 21 日
B、2017 年 11 月 21 日
C、2018年 5月 2日
D、2017 年 11 月 2 日
试题答案:[[A]]
试题解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
59、关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是( )。
A、当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B、人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C、人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
试题答案:[[A]]
试题解析:选项B,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出;
选项C,异议成立的,裁定将案件移交有管辖权的人民法院。裁定针对程序性权利,判决针对实体性权利;
选项D,对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不服可以上诉。
60、对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是( )取得所有权的方式之一。
A、建设单位
B、施工总承包方
C、个人
D、国家
试题答案:[[D]]
试题解析:行政征收,国家行为
61、根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是( )。
A、用工单位申请,劳务派遣单位协助
B、被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C、劳务派遣单位申请,用工单位协助
D、被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
试题答案:[[C]]
试题解析:被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实。
62、关于缺陷责任期确定的说法,正确的是( )。
A、施工合同可以约定缺陷责任期为 26 个月
B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C、某工程 2018 年 6 月 11 日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为 2018 年 6 月 11 日
D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告 60 天后,工程自动进入缺陷责任期
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,缺陷责任期最长不超过两年;
选项C,缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计;
选项D, 90 天。
63、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是( )。
A、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B、在施工中偷工减料的
C、使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自开式架设设施的
D、拖延履行保修义务的
试题答案:[[C]]
试题解析:选项ABD 属于质量不良。
64、根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内,将( )报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、保证安全施工的措施
B、施工组织方案
C、拆除建筑物的措施
D、建设单位编制的工程概要
试题答案:[[A]]
试题解析:依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
65、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为 200 万元,定金为设计费的 15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲( )万元。
A、30
B、40
C、60
D、 70
试题答案:[[C]]
试题解析:定金不得超过主合同的 20%,收受定金一方不履行的,应双倍返还。
66、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》,关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是( )。
A、城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费
B、因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C、排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D、施工作业时,施工单位向当申请领取排水许可证
试题答案:[[B]]
试题解析:选项A,排污许可不得收费;
选项C,不得擅自向城镇排水设施加压排放污水;
选项D,建设单位申请领取排水许可证。
67、分包工程发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是( )。
A、建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿
B、建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C、其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿
D、其他受害人必须先向分包单位请求赔偿,不足部分再向总承包单位请求赔偿
试题答案:[[C]]
试题解析:总分包对外连带责任,对内约定按份责任。
68、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》,关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是( )。
A、职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位
B、劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任的单位
C、单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D、个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
试题答案:[["D"]]
试题解析:选项A,职工为之工作的单位(希赛)为承担工伤保险责任的单位;
选项B,派遣单位为承担工伤保险责任的单位;
选项C,指派单位为承担工伤保险责任的单位。
69、在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的有()。
A、自然磨损
B、维修保养
C、意外事故
D、盘点时发现的短缺
试题答案:[[C]]
试题解析:安装工程一切险针对的是自然事件、意外事故。
70、根据《建筑法》,以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A、资质许可由原资质许可机关予以撤回
B、吊销资质证书,并处罚款
C、给予警告,或处罚款
D、申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
试题答案:[[B]]
试题解析:
1、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()
A、检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B、检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C、检测机构不得转包检测业务
D、质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E、利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
试题答案:[[A,C,E]]
试题解析:选项B,检测机构的资质分为见证取样检测资质和专项检测资质;
选项D,建设单位书面委托。
2、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有()
A、可以是A市人民政府
B、只能是A市国土资源局
C、可以是A市国土资源局
D、可以是B区人民政府
E、只能是B区人民政府
试题答案:[[C,D]]
试题解析:行政复议机关为同级人民政府或上级主管部门。
3、某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的()
A、施工企业与甲之间形成合同之债
B、甲、乙之间不存在债的关系
C、乙与施工企业之间形成不当得利之债
D、施工企业与乙之间形成合同之债
E、乙与施工企业之间形成无因管理之债
试题答案:[[A,B,C]]
试题解析:选项D/E,施工企业与乙之间形成不当得利之债;
4、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A、产权转移证书
B、营业账簿
C、权利、许可证照
D、财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E、已缴纳印花税凭证的副本
试题答案:[[A,B,C]]
试题解析:印花税范围:①购销、加工承揽、建设工程承包、财产租货、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证;②产权转移书据;③营业账簿;④权利、许可证照;⑤经财政部确定征税的其他凭证。
5、关于调解文书法律效力的说法,正确的有()
A、法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C、人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E、仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
试题答案:[[A,B,D]]
试题解析:选项C,人民调解委员会的调解协议具有法律约束力,不具备法律效力;
选项E,仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律效力。
6、导致中标无效的情形有()
A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
C、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的
D、招标人要求投标人提交投标保证金的
E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
试题答案:[[A,E]]
试题解析:选项A,属于招投标人串通投标,违法;
选项E,应重新组织招标,不得自行确定。
7、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A、纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B、当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期续抵扣
C、应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D、当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E、应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
试题答案:[[B,D]]
试题解析:选项A,从高适用税率;
选项C/E,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;
8、下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A、警告
B、记过
C、降级
D、撤职
E、罚款
试题答案:[[A,B,C,D]]
试题解析:选项E,属于行政处罚。
行政处分:警告;记过;记大过;降级;撤职;开除。
9、2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()
A、该工程施工许可证自行废止
B、延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C、应当在2018年4月15日前申请延期
D、不能按时开工,应当在1个月内报告
E、2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
试题答案:[[A,C,E]]
试题解析:选项B,未申请延期;
选项D,因故不能按时开工的,应该向发证机关报告。
10、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()
A、按合同约定交付机械设备
B、转移机械设备的所有权
C、承担机械设备运输过程中毁损的风险
D、机械设备的瑕疵担保
E、为机械设备购买运输保险
试题答案:[[A,B,D]]
试题解析:选项C,乙将设备交给运输公司后,运输过程中损毁的风险由甲承担;
选项E,运输公司购买。
11、根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。
A、图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B、应根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运
C、优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D、施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上
E、采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数
试题答案:[[B,C,E]]
试题解析:选项A,30%;
选项D,500公里以内。
12、关于建筑意外伤害保险的说法,正确的有()。
A、意外伤害保险费由施工企业支付
B、施工企业办理建筑意外伤害保险时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C、保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的,保险责任自行终止
D、已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E、工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
试题答案:[[A,B,C]]
试题解析:选项D,工伤保险和意外伤害保险可以同时参加;
选项E,专业分包的意外伤害保险费用由总包承担,劳务分包的意外伤害保险费用由自己承担。
13、民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法,正确的有()
A、交付不动产时,不动产所在地为合同履行地
B、争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地
C、即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地
D、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E、合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地
试题答案:[[A,D]]
试题解析:合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地法院管辖。合同履行地不明,接收货币一方所在地、不动产所在地、履行义务一方所在地、交易行为地法院管辖。
14、关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()
A、失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B、基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳
C、生育保险费,由职工自行缴纳
D、基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E、工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
试题答案:[[B,D,E]]
试题解析:只有工伤、生育保险由单位单独缴纳,其他都是共同缴纳。
15、关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A、建设用地使用权自合同生效时设立
B、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C、建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D、建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
E、住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
试题答案:[[B,E]]
试题解析:选项A,登记;
选项C,必须书面;
选项D,必须一并处理;
16、下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A、建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B、未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C、施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D、施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E、施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
试题答案:[[C,D,E]]
试题解析:当事人可以解除合同的有:
①因不可抗力致使不能实现合同目的;
②在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务(预期违约);
③当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
17、关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A、当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
B、被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
试题答案:[[A,C,D,E]]
试题解析:选项B,被申请人,可以缺席;若是申请人,作为撤诉处理;
18、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题》对建设工程实际竣工日期确定的说法,正确的有( )。
A、建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
试题答案:[[B,C,E]]
试题解析:实际竣工日期:
①建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
②承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
19、关于诉讼时效中断的说法,正确的有( )。
A、自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满
B、人民法院应当认定申报破产债权提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C、权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D、债权转让的,应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断
E、因权利人被义务人控制,不能行使请求权的,诉讼时效中断
试题答案:[[B,D]]
试题解析:选项A,为诉讼时效中止;
选项C,及于剩余债权;
选项E,诉讼时效中止。
20、根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有( )。
A、应急指挥机构及其职责发生调整的
B、面临的事故风险发生重大变化的
C、重要应急资源发生重大变化的
D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E、单位经营情况发生变化的
试题答案:[[A,B,C,D]]
试题解析:生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有:
①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化;
②应急指挥机构及职责发生调整;
③面临的事故风险发生重大变化;
④重要应急资源发生重大变化;
⑤预案中的其他重要信息发生变化;
⑥在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订;
⑦编制单位认为应当修订的其他情况。
21、关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有( )。
A、有符合规定的净资产
B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D、除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E、有符合规定的,已完成工程业绩
试题答案:[[A,D,E]]
试题解析:选项B,大中型设备一般都是租赁;
选项C,企业净资产为企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中的净资产指标为准。
22、下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()
A、建设用地规划许可证
B、可行性研究报告
C、建设工程规划许可证
D、施工企业资质等级证书及营业执照副本
E、工程勘察设计文件
试题答案:[[C,D,E]]
试题解析:建设单位办理工程质量监督手续应提交的有:①工程规划许可证;②设计单位资质等级证书;③监理单位资质等级证书,监理合同及《工程项目监理登记表》;④施工企业资质等级证书及营业执照副本;⑤工程勘察设计文件;⑥中标通知书及承包合同等。
23、关于工程保修期的说法,正确的有()。
A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B、屋面防水工程的保修期为4年
C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D、保修期结束后返还质量保证金
E、在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
试题答案:[[A,E]]
试题解析:选项B,5年;
选项C,竣工验收合格之日;
选项D,缺陷责任期满返还。
24、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A、施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B、施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C、对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D、施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E、未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
试题答案:[["A","C","D"]]
试题解析:选项B,企业名称、地址、法定代表人变更后10日内办理变更手续;
选项E,有效期内未发生死亡事故,经原审批机关(希赛)同意,不再审查,可延期3年。
25、根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。
A、行业标准
B、地方标准
C、团体标准
D、企业标准
E、囯家标准
试题答案:[[B,C,D]]
试题解析:国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。
26、根据《城市建设档案管理规定》,施工企业一般应提交的档案资料有( )。
A、工程技术档案资料
B、竣工图
C、工程核验评定资料
D、工程结算资料
E、材料采购合同
试题答案:[[A,B,C]]
试题解析:施工单位一般应当提交的档案资料有:(1)工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程核验评定资料;(4)竣工图等。
27、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有( )。
A、建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于 6 人
B、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C、建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于 2 人
D、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要配备专职安全生产管理人员
E、建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于 2 人
试题答案:[[A,C]]
试题解析:选项B ,与企业设备管理有关;
选项D,建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2 人的专职安全生产管理人员;
选项E,劳务分包单位施工人员在 50 人以下的,应当配备 1名专职安全生产管理人员;50~200 人的,应当配备2 名专职安全生产管理人员;200 人及以上的,应当配备3 名及以上专职安全生产管理人员。
28、关于可用于抵押和质押的财产的说法,正确的有()。
A、不动产既可用于抵押,也可用于质押
B、动产既可用于抵押,也可用于质押
C、动产既可用于抵押,但不可用于质押
D、不动产可用于抵押,但不可用于质押
E、动产既可用于质押,但不可用于抵押
试题答案:[[B,D]]
试题解析:不动产只能用于抵押,动产既可用于抵押,也可用于质押。
29、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续的情形有( )。
A、没有完整安全技术档案的
B、属国家明令淘汰或者禁止使用的
C、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D、没有齐全有效的安全保护装置
E、经检验达不到安全技术标准规定的
试题答案:[[B,C,E]]
试题解析:有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。
30、关于投标人资格审查的说法,正确的有( )。
A、资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B、资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C、招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
D、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会
E、资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
试题答案:[[C,D]]
试题解析:选项A,资格审查分为资格预审和资格后审;
选项B,资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书;
选项E,资格后审在开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/bde0c1fb0166f5335a8102d276a20029bc64635d.html
文档为doc格式