协议编号
建设工程施工合同
甲方：
乙方：
协议签订日期： 年 月 日
协议生效日期： 年 月 日 到 年 月 日
建设工程施工合同范文
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
1。 总则
1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
2。 承包方式及承包范围
2。1 承包方式： 包工包料（材料使用甲方指定品牌）
2。2 承包范围
3。 工程概况
3。1 工程名称：
3。2 工程地点：
3。3 工程内容要求：
4。 合同价款与结算
4。1 本工程为非招标工程，项目单价： 元/平方，施工面积： 平方。 合同价款定为 ，大写： 。
4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款 元。余下合同款分 次支付给乙方。 第二次付款：项目进行到 时支付 元。 结算余款：项目进行到 时支付 元。
5。 合同工期 开工日期： 年 月 日。 竣工日期： 年 月 日。 合同工期总日历天数： 天。
5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，相应顺延工期。
6。 材料设备供应
6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和 规范 标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
6。2 乙方采购的材料设备与质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
6。3 乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
6。4 甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。
6。5 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程合理使用年限为 。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
6。6 如在合理使用年限内因项目本身质量出现严重的质量问题，承包人应在接到保修通知之日起。
7 天内派人保修。维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
7。 违约责任
7。1 发生下列情况属于甲方违约：
7。1。1 不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，应赔偿乙方损失，并顺延工期。
7。2 发生下列情况属于乙方违约：
7。2。1 因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一日，向甲方支付违约金 元；
7。2。2 因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方按每逾期一日支付违约金 元；
7。2。3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。
7。3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
7。4 乙方不得将本项目工程分包给其他单位进行施工。
7。5 本合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如发生争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8。 其它约定
8。1 本合同一式两份，签订双方各执一份
8。2 未尽适宜双方协商以书面形式签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________
甲方代表：________________
联系电话：____________
签字地点：________________
联系地址：_______________
乙方（盖章）：_____________
乙方代表：________________
联系电话：____________
签字地点：________________
联系地址：_______________
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/cd167b02cdc789eb172ded630b1c59eef8c79a6e.html
文档为doc格式